| 招标项目名称： |
德宏团结报社保障性租赁住房建设项目设计施工总承包
|
| 标段编号： |
GC533********
|
标段名称： |
德宏团结报社保障性租赁住房建设项目设计施工总承包
|
| 招标人： |
德宏宏康房****有限公司
|
招标人:****： |
云南****路11号写字楼8楼
|
| 招标联系人： |
李尚国
|
联系电话： |
****
|
| 招标代理： |
德宏众恒****有限公司
|
招标代理地址： |
****锦华社区办公楼4楼
|
| 招标代理联系人： |
李峰连
|
招标代理联系电话： |
****
|
| 公共资源交易行业分类： |
房屋建筑工程
|
工程类型： |
设计施工总承包
|
| 合同估算价(万元)： |
****
|
开标时间： |
**** 09:00
|
| 拦标价(费率或单价等)： |
（1）施工图设计费投标限价：不得超过预算金额****万元； （2）施工费投标限价：施工费报价填报下浮率，下浮率不得低于0%（下浮≥0%）。
|
监督部门及联系方式： |
纪检监督联系电话：0692-****；行业监管部门及联系电话：芒市****局 0692-****；综合监督部门及联系电话：德宏****局 0692-****。
|
| 公示开始时间： |
**** 00:00
|
公示结束时间： |
**** 00:00
|
| 招标方式： |
公开招标
|
评标办法： |
综合评估法
|
| 评标结果是否对外发布： |
对外发布
|
公示性质： |
正常
|
| 拟中标人情况说明： |
无
|
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容： |
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人:****，对招标人:****，可在规定时间内向纪检监察部门、行业监管部门和交易管理局实名书面投诉。纪检监督联系电话：0692-****行业监管：芒市****局 联系电话：0692-****综合监督：德宏****局 联系电话：0692-****
|
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人： |
德宏锦发****有限公司
|
| 单位:****： |
****MA6PFLNN4E
|
| 联合体投标单位： |
云南城邑****有限公司
|
| 联合体投标单位:****： |
9********F
|
| 是否拟中标人： |
是
|
| 评标排名： |
1
|
| 价格类型： |
费率或单价等
|
| 报价： |
3
|
| 得分： |
****
|
| 项目负责人： |
工程总承包项目经理（施工项目负责人）：褚立孝；设计负责人：杨荣华。
|
| 项目负责人相关证书名称:****： |
工程总承包项目经理（施工项目负责人）：褚立孝，注册建造师（二级），云2532****0；设计负责人：杨荣华，一级注册建筑师，****。
|
| 项目负责人业绩： |
本项目不作业绩要求。
|
| 工期（交货期）： |
540日历天（本项目总工期为自总监理工程师签发开工令之日起540日历天，承包人应在该期限内完成施工图设计、施工图审查及全部工程施工与交付工作。其中承包人须确保自本合同签订之日起30日历天内取得《施工图审查合格书》，且该工作纳入总工期统筹管理）。
|
| 质量： |
（1）设计质量标准：设计成果符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家强制性标准条文等要求，满足现行国家、地方及行业相关建设工程标准、设计规范（规程）和规定的设计文件编制的深度及招标人:****，所有设计成果文件均须通过审批及审查且不得超过初步设计中建安工程费的限额设计金额，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查；（2）施工质量标准：符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB****-2013、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB ****-2018）等相关国家、行业及地方现行的工程质量验收标准。符合设计要求，一次性验收合格。（3）设备、材料质量要求：满足国家、行业及地方现行相关标准、规范等和招标人:****，一次性验收合格。（4）项目总体要求：设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》****及现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准等的规定，满足项目功能要求、规划建筑技术经济指标、初步设计、规划条件及招标人:****，一次性工程验收合格。
|
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级： |
建筑工程施工总承包贰级及建筑行业（建筑工程）乙级
|
| 信誉要求： |
（1）须提供企业和法定代表人未被列入失信被执行人名单（以本项目招标公告发布之日起查询“中国****网”的结果截图为准）；（若为联合体，联合体所有成员均需提供）；（2）当前没有严重违约，无因自身原因引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录（若为联合体，联合体所有成员均需提供）；（3）当前没有处于被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结（若为联合体，联合体所有成员均需提供）；（4）当前没有骗取中标、没有发生重大工程质量和施工安全问题（若为联合体，施工单位:****）；（5）当前没有发生恶意拖欠农民工工资问题（若为联合体，施工单位:****）。投标人应对上述（2）至（5）要求作出承诺，并对所承诺内容的真实性负责，且承诺承担由此带来的法律责任。
|
| 企业类似业绩： |
本项目不作业绩要求。
|
| 安全生产许可证： |
（云）JZ安许证字[2022]****
|
| 第二中标候选人： |
德宏芒市****有限公司
|
| 单位:****： |
9********
|
| 联合体投标单位： |
中城恒业****有限公司
|
| 联合体投标单位:****： |
****MAAL34AJ0U
|
| 是否拟中标人： |
否
|
| 评标排名： |
2
|
| 价格类型： |
费率或单价等
|
| 报价： |
3
|
| 得分： |
****
|
| 项目负责人： |
工程总承包项目经理（施工项目负责人）：杨善凯；设计负责人：陈博。
|
| 项目负责人相关证书名称:****： |
工程总承包项目经理（施工项目负责人）：杨善凯，注册建造师（二级），云2532****1；设计负责人：陈博，一级注册建筑师，****。
|
| 项目负责人业绩： |
本项目不作业绩要求。
|
| 工期（交货期）： |
540日历天（本项目总工期为自总监理工程师签发开工令之日起540日历天，承包人应在该期限内完成施工图设计、施工图审查及全部工程施工与交付工作。其中承包人须确保自本合同签订之日起30日历天内取得《施工图审查合格书》，且该工作纳入总工期统筹管理）。
|
| 质量： |
（1）设计质量标准：设计成果符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家强制性标准条文等要求，满足现行国家、地方及行业相关建设工程标准、设计规范（规程）和规定的设计文件编制的深度及招标人:****，所有设计成果文件均须通过审批及审查且不得超过初步设计中建安工程费的限额设计金额，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查；（2）施工质量标准：符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB****-2013、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB ****-2018）等相关国家、行业及地方现行的工程质量验收标准。符合设计要求，一次性验收合格。（3）设备、材料质量要求：满足国家、行业及地方现行相关标准、规范等和招标人:****，一次性验收合格。（4）项目总体要求：设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》****及现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准等的规定，满足项目功能要求、规划建筑技术经济指标、初步设计、规划条件及招标人:****，一次性工程验收合格。
|
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级： |
建筑工程施工总承包贰级及建筑行业乙级
|
| 信誉要求： |
（1）须提供企业和法定代表人未被列入失信被执行人名单（以本项目招标公告发布之日起查询“中国****网”的结果截图为准）；（若为联合体，联合体所有成员均需提供）；（2）当前没有严重违约，无因自身原因引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录（若为联合体，联合体所有成员均需提供）；（3）当前没有处于被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结（若为联合体，联合体所有成员均需提供）；（4）当前没有骗取中标、没有发生重大工程质量和施工安全问题（若为联合体，施工单位:****）；（5）当前没有发生恶意拖欠农民工工资问题（若为联合体，施工单位:****）。投标人应对上述（2）至（5）要求作出承诺，并对所承诺内容的真实性负责，且承诺承担由此带来的法律责任。
|
| 企业类似业绩： |
本项目不作业绩要求。
|
| 安全生产许可证： |
（云）JZ安许证字[2005]****
|
| 第三中标候选人： |
德宏********公司
|
| 单位:****： |
9********U
|
| 联合体投标单位： |
中撰****有限公司
|
| 联合体投标单位:****： |
****MAAL0TRG65
|
| 是否拟中标人： |
否
|
| 评标排名： |
3
|
| 价格类型： |
费率或单价等
|
| 报价： |
3
|
| 得分： |
****
|
| 项目负责人： |
工程总承包项目经理（施工项目负责人）：邵宗钦；设计负责人：梅莓。
|
| 项目负责人相关证书名称:****： |
工程总承包项目经理（施工项目负责人）：邵宗钦，注册建造师（二级），云2532****7；设计负责人：梅莓，一级注册建筑师，****。
|
| 项目负责人业绩： |
本项目不作业绩要求。
|
| 工期（交货期）： |
540日历天（本项目总工期为自总监理工程师签发开工令之日起540日历天，承包人应在该期限内完成施工图设计、施工图审查及全部工程施工与交付工作。其中承包人须确保自本合同签订之日起30日历天内取得《施工图审查合格书》，且该工作纳入总工期统筹管理）。
|
| 质量： |
（1）设计质量标准：设计成果符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家强制性标准条文等要求，满足现行国家、地方及行业相关建设工程标准、设计规范（规程）和规定的设计文件编制的深度及招标人:****，所有设计成果文件均须通过审批及审查且不得超过初步设计中建安工程费的限额设计金额，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查；（2）施工质量标准：符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB****-2013、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB ****-2018）等相关国家、行业及地方现行的工程质量验收标准。符合设计要求，一次性验收合格。（3）设备、材料质量要求：满足国家、行业及地方现行相关标准、规范等和招标人:****，一次性验收合格。（4）项目总体要求：设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》****及现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准等的规定，满足项目功能要求、规划建筑技术经济指标、初步设计、规划条件及招标人:****，一次性工程验收合格。
|
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级： |
建筑工程施工总承包贰级及建筑行业乙级
|
| 信誉要求： |
（1）须提供企业和法定代表人未被列入失信被执行人名单（以本项目招标公告发布之日起查询“中国****网”的结果截图为准）；（若为联合体，联合体所有成员均需提供）；（2）当前没有严重违约，无因自身原因引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录（若为联合体，联合体所有成员均需提供）；（3）当前没有处于被责令停业、被暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结（若为联合体，联合体所有成员均需提供）；（4）当前没有骗取中标、没有发生重大工程质量和施工安全问题（若为联合体，施工单位:****）；（5）当前没有发生恶意拖欠农民工工资问题（若为联合体，施工单位:****）。投标人应对上述（2）至（5）要求作出承诺，并对所承诺内容的真实性负责，且承诺承担由此带来的法律责任。
|
| 企业类似业绩： |
本项目不作业绩要求。
|
| 安全生产许可证： |
（云）JZ安许证字[2005]****
|
| 评标情况： |
本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人:****，并形成评标报告。
|
| 详细评分表: |
|
| 附件: |
|
